Муниципальный заказ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК №4-2009
на поставку угольной продукции
Уважаемые господа!
Организатор торгов: МОУ 1-Петропавловская средняя общеобразовательная школа
Почтовый адрес: 632261, НСО, с. 1-Петропавловка, ул. Юбилейная,9
Адрес электронной почты: VEN-CBUH@ngs.ru
Муниципальный заказчик: Муниципальное образовательное учреждение 1-Петропавловская средняя общеобразовательная школа , 632261, НСО, Венгеровский район, с. 1-Петропавловка, ул. Юбилейная,9
Источник финансирования заказа: средства бюджета муниципального района
Предмет запроса котировок: поставка угольной продукции в соответствии с требованием ГОСТА 51586- 2000 «Угли бурые, каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для энергетических целей. Технические условия», что подтверждается удостоверениями качества поставляемого угля, уголь в количестве 100 т, поставка угля осуществляется в соответствии со спецификацией, представленной муниципальным заказчиком поставщику.
Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: НСО, Чановский район, р.п.Чаны, ул. Промышленная,1 (ЗАО «Чановский райтоп»)
Сроки выполнения работ, оказание услуг: июль 2009 – 100 тонн
Цена работ должна включать: стоимость самого товара, расходы по доставке, переработке, погрузке, выгрузке угля, подлежащие уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи.
Максимальная цена контракта 160 000,00(сто шестьдесят тысяч рублей 00 копеек)
Срок и условия оплаты выполнения работ: путём перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика в течение 30-ти банковских дней после получения муниципальным заказчиком угля на складе поставщика в соответствии с товарными накладными, выставленными поставщиком муниципальному заказчику.
В случае Вашего согласия на участие в размещении заказа просим направить по адресу: 632241, НСО, с. Венгерово, ул. Ленина, 68, к. 30
С 09 час. 00 мин.22 июня 2009г. до 17ч. 00 мин. 25 июня 2009г.
(время и дата начала срока подачи заявок) (время и дата окончания срока подачи заявок)
котировочную заявку по указанной далее форме на бумажном носителе или в форме электронного документа.
По результатам рассмотрения и оценке представленных котировочных заявок участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая цена контракта, признанному победителем, будет направлен для подписания проект муниципального контракта.
Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания протокола.
Если в указанный срок, победитель не представит Заказчику подписанный контракт, он будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта
Котировочные заявки, поданные после установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.
Форма котировочной заявки:
штамп организации
От _________ № ___________
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
на поставку угольной продукции 1-Петропавловской средней общеобразовательной
школы
Кому: МОУ 1-Петропавловской средней общеобразовательной школе 632261 Новосибирская область Венгеровский район с. Венгерово ул. Юбилейная,9
Уважаемые господа!
Мы, в лице действующего на основании
(наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)
На основании Вашего извещения о проведении запроса котировок №4 -2009 на поставку угольной продукции МОУ 1-Петропавловской средней общеобразовательной школы, мы согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении запроса котировок и предлагаем выполнить следующие работы:
|
№ п/п |
Наименование и характеристики выполняемых работ |
Единица измерения |
Количество
|
срок гарантии качества (мес.) |
|
|
|
|
|
|
Идентификационный номер налогоплательщика: _____________
Цена контракта (прописью):
Цена работ включает: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Примечание: условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.
____________________ _____________ ___________________
(должность подписавшего (подпись) (фамилия, инициалы)
(для юридического лица))
м.п.
ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____
на поставку угольной продукции МОУ 1-Петропавловской средней
общеобразовательной школы
с. 1-Петропавловка «__»_______ 2009г.
Муниципальное образовательное учреждение 1-Петропавловская средняя общеобразовательная школа, именуемое в дальнейшем Муниципальный Заказчик, в лице директора Козырева Геннадия Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, на основании результатов размещения заказа путем проведения запроса котировок цен, в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок от «__» ________ 2009г. № ___ заключили настоящий Муниципальный контракт о нижеследующем:
1.1. По настоящему Муниципальному контракту Поставщик обязуется поставить уголь (далее – уголь, товар) Муниципальному заказчику либо по его указанию иному лицу, а Муниципальный заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного угля.
1.2. Объем поставки по настоящему Муниципальному контракту составляет 100 (сто) тонны.
1.3. Сроки поставки угля указываются в Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Муниципального контракта.
2.1. Марка и качество поставляемого по настоящему Муниципальному контракту угля должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51586-2000 «Угли бурые, каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для энергетических целей. Технические условия», что подтверждается удостоверениями качества поставляемого угля.
3.1.Поставка угля осуществляется в соответствии со Спецификацией, представленной Муниципальным заказчиком Поставщику.
3.2.Обязательства Поставщика по поставке угля считаются выполненными с момента передачи угля Муниципальному заказчику. Право собственности и риск случайной гибели угля переходят на Муниципального заказчика с момента передачи угля, что подтверждается товарной накладной.
3.3.Товарная накладная передается Поставщиком Муниципальному заказчику в день получения угля со склада в двух экземплярах, один из которых остается у Муниципального заказчика, второй экземпляр у Поставщика. В товарной накладной указывается количество переданного угля, его цена и стоимость.
3.4.Поставка угля осуществляется Поставщиком на склад ЗАО «Чановский райтоп», расположенный по адресу: 632201, Новосибирская область, Чановский район, р.п.Чаны, Промышленная,1
3.5.Вывоз угля Муниципальным заказчиком осуществляется со склада ЗАО «Чановский райтоп» самостоятельно ответственным представителем Муниципального заказчика (по доверенности).
Приемка угля по качеству
3.6.Уголь принимается Муниципальным заказчиком по качеству при сдаче - приемке его непосредственно ответственным представителем Муниципального заказчика.
3.7.При обнаружении любого несоответствия качества угля условиям настоящего Муниципального контракта, либо данным, указанным в документах, Стороны составляют Акт об обнаружении несоответствия качества, в котором указывает количество осмотренного угля и характер выявленных дефектов.
3.8.В случае разногласий между Сторонами по определению качества угля Поставщик и Муниципальный заказчик привлекают независимую лабораторию для проведения анализов и отбора проб.
3.9.Отобранные образцы (пробы) опечатываются либо пломбируются и снабжаются этикетками, с подписью, лиц, участвующих в отборе.
3.10. Об отборе образцов (проб) составляется Акт, подписываемый всеми участвующими в процедуре отбора проб лицами. В акте должно быть указано:
а) время и место составления акта;
б) фамилии, инициалы лиц, принимавших участие в отборе проб и в составлении Акта, место их работы, занимаемые ими должности, реквизиты документов, удостоверяющих их полномочия на приемку угля, а также отметка о том, что эти лица ознакомлены с правилами приемки угля по качеству;
в) номер и дата товарной накладной;
г) сведения о наличии либо отсутствии на отобранных образцах (пробах) этикеток, содержащих данные, предусмотренные стандартами или техническими условиями;
д) сведения о произведенном опечатывании или опломбировании образцов (проб), кем произведено опечатывание (опломбирование) (оттиски на пломбах);
е) другие данные, которые лица, участвующие в отборе проб, найдут необходимым включить в акт для более подробной характеристики образцов (проб).
3.11. Образцы (пробы) отбираются в трех экземплярах, один из которых остается у Муниципального заказчика, второй образец у Поставщика, третий образец передается независимой лаборатории для проведения анализов. Отобранные образцы (пробы) продукции должны храниться Муниципальным заказчиком и Поставщиком до разрешения спора о качестве угля.
3.12. Заключение независимой лаборатории о качестве угля будет окончательным и обязательным для Муниципального заказчика и Поставщика.
Приемка угля по количеству
3.13. Приемка угля по количеству производится Муниципальным заказчиком в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65г. № П-6 (с изменениями и дополнениями).
3.14. В случае установления в ходе приемки угля по качеству и количеству факта несоответствия качественных и/или количественных показателей условиям настоящего Муниципального контракта расходы, связанные с явкой независимой лаборатории несет Поставщик.
4. ЦЕНА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена настоящего Муниципального контракта составляет: _____________ (______________) с учетом НДС и остается неизменной в течение всего срока действия Муниципального контракта. Цена Муниципального контракта включает в себя цену самого товара, расходы по доставке до ЗАО «Чановский райтоп», выгрузке, переработке, погрузке на транспорт Муниципального заказчика. Цена приведена с учетом НДС.
4.2. Цена за одну тонну угля с учетом НДС составляет __________ рубля.
4.3. Оплата за поставленный по настоящему Муниципальному контракту уголь осуществляется в следующем порядке: путём перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика в течении 30-ти банковских дней после получения муниципальным заказчиком угля на складе поставщика в соответствии с товарными накладными, выставленные поставщиком муниципальному заказчику.
4.4. Сверка взаиморасчетов между Сторонами производится ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным, с составлением акта сверки по поставке угля и расчетам за уголь.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Муниципальному контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2.В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты за поставленный товар Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после истечения установленного Муниципальным контрактом срока оплаты за товар. Размер неустойки при этом устанавливается в размере одной трехсотой действующий на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.3.В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после истечения установленного Муниципальным контрактом срока поставки товара. Размер неустойки при этом устанавливается в размере одной трехсотой действующий на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы непоставленного в срок угля за каждый день просрочки. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
5.4.Требования о взыскании неустойки по настоящему Муниципальному контракту должны быть направлены виновной стороне в письменном виде.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные природные явления (землетрясения, наводнения, пожары и т.п.), некоторые обстоятельства общественной жизни (война, военные операции, массовые заболевания (эпидемии), национальные, отраслевые и иные забастовки, а также трудовые споры, носящие характер забастовки, запретительные акты органов государственной власти и управления, а также органов местного самоуправления), оказывающих влияние на выполнение Сторонами принятых на себя по настоящему Муниципальному контракту обязательств, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на все время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего настоящего Муниципального контракта или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
6.2.В качестве форс-мажорных обстоятельств не могут рассматриваться неблагоприятные факторы хозяйственной жизни, а также иные трудности и сложность принятых к исполнению обязательств, в частности неисправность контрагентов, отсутствие у Стороны денежных средств и т.п.
6.3.При возникновении обстоятельств непреодолимой силы и наличии причинно-следственной связи между их возникновением и невозможностью надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Муниципальному контракту Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, должна не позднее пяти дней с момента наступления указанных обстоятельств известить об этом другую Сторону, приложив доказательства возникновения и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденные Новосибирской Торгово-промышленной Палатой.
6.4.В случае если вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы просрочка в исполнении обязательств Сторон по условиям настоящего Муниципального контракта составит более трех месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от невыполненной части настоящего Муниципального контракта. При этом ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения возможных убытков.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
7.1.Муниципальный контракт вступает в силу с момента подписания и действует до ________, а в части взаимных расчетов до их полного завершения.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Муниципальному контракту действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами, а также не противоречат действующему законодательству РФ.
8.2.Стороны устанавливают претензионный порядок рассмотрения споров, связанных с исполнением условий настоящего Муниципального контракта. Срок для предъявления претензий - 10 дней с момента, когда Стороны должны исполнить свои обязательства по настоящему Муниципальному контракту. Срок рассмотрения претензий составляет 10 дней с момента получения претензии.
8.3.При невозможности Сторон разрешить спор на стадии претензионного урегулирования, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Новосибирской области.
8.4.Вопросы, не урегулированные настоящим Муниципальным контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.5.Настоящий Муниципальный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
|
Муниципальный заказчик |
Поставщик |
|
632261, НСО, Венгеровский район, с. 1-Петропавловка ул.Юбилейная,9 МОУ 1-Петропавловская средняя общеобра- зовательная школа л/с 03240000443 ИНН 5419103268 КПП 541901001 р/с 40204810000000000083 ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г.Новосибирск БИК 045004001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________________________ Г.И.Козырев |
_________________________ |
|
М.П. |
М.П.
|
Приложение № 1
к Муниципальному контракту
от «__» _______ 2009г. № ____
Спецификация
К муниципальному контракту № ____ от _________ 2009г.
|
Наименование угля (марка) |
Единица измерения |
Кол-во |
В том числе по периодам |
Срок поставки |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО:
Настоящая спецификация является неотъемлемой частью Муниципального контракта от «__» ________ 2009г. № _____.
|
Муниципальный заказчик |
Поставщик |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________________________ Г.И.Козырев |
_________________________ |
|
|
|